Выполнение работ по развитию информационной системы «Мониторинг судебных дел»

44-ФЗУслугаИТ и связьПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10320323
Заказчик	Министерство информационного развития и связи Пермского края
Начальная цена	599 800,00 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	15.10.2026
Приём заявок до	16.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
выполнение работ по развитию информационной системы «Мониторинг судебных дел»	1.0 усл. ед	599 800,00 ₽	Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

Описание

Согласно Государственному контракту 25/МИРС-2026, Министерство информационного развития и связи Пермского края заключило соглашение с Подрядчиком на выполнение работ по развитию информационной системы "Мониторинг судебных дел". Согласно представленному фрагменту, финансирование контракта осуществляется за счет бюджета Пермского края, работы выполняются на территории подрядчика, а цена контракта составляет указанную сумму с учетом НДС или без него в соответствии с законодательством РФ. Уплата налогов и сборов, связанных с контрактом, уменьшает сумму платежа заказчика. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных контрактом и законодательством. Согласно условиям контракта, оплата за выполненные работы производится заказчиком в течение семи рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки, без авансового платежа. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или контрактом, и возможного снижения цены по соглашению сторон. Согласно условиям контракта, оплата за выполненные работы производится после списания средств со счета заказчика. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, заказчик обязан согласовать новые условия контракта, включая цену и сроки. Работы, не предусмотренные техническим заданием, оплате не подлежат. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок до 30 ноября 2026 года, соблюдая требования технического задания. Стороны договора обязуются провести сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с установленными сроками, объемом, качеством и техническими характеристиками, а также требованиями технического задания. Приемка оформляется подписанием документа о приемке и передачи отчетной документации, подтверждающей выполнение работ, и является единственным доказательством их выполнения. Документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в день окончания работ и должна соответствовать требованиям контракта и законодательства. Заказчик имеет 10 рабочих дней на рассмотрение представленных документов. Заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта, вправе привлекать экспертов или экспертные организации и имеет право запрашивать дополнительные материалы. Экспертиза оформляется в виде заключения, которое должно быть объективным и соответствовать законодательству РФ. При выявлении нарушений, не препятствующих приемке работ, в заключении могут быть предложения по их устранению. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика дополнительные документы и материалы, а также может создавать приемочную комиссию для оценки выполненных работ. После приемки работ Заказчик подписывает документ о приемке, а в случае выявления недостатков — направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний. Заказчик вправе отказаться от принятия работ, требуя от Подрядчика устранения недостатков и доработки документов в течение 5 рабочих дней, после чего должен предоставить отчет об устранении недостатков и повторно представить документы для приемки. Согласно разделу прав и обязанностей сторон, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по контракту и своевременного устранения выявленных недостатков, а также вправе отказаться от приемки работ в случае повторного неисполнения Подрядчиком своих обязательств и направления одностороннего отказа от контракта в соответствии с законодательством РФ. Заказчик и Подрядчик обязаны и вправе выполнять ряд взаимных обязательств, включая контроль за выполнением работ, их приемку и оплату, а также предоставление необходимой информации и содействие в рамках заключенного контракта. Подрядчик обязуется своевременно и качественно выполнять работы, соблюдать нормативные акты и условия контракта, устранять выявленные недостатки, информировать Заказчика об изменениях своих реквизитов и предоставлять информацию о ходе выполнения обязательств по запросу. Подрядчик обязуется гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев, предоставляя обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% от цены контракта, и может обеспечить эти обязательства через независимую гарантию или внесением денежных средств на счет Заказчика. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в виде независимой гарантии или денежных средств, подтверждаемое до подписания документа о приемке работ. Обеспечение распространяется на качество работ и может быть изменено Подрядчиком, а его возврат осуществляется Заказчиком по истечении гарантийного срока. За неисполнение гарантийных обязательств Подрядчик несет ответственность в виде неустоек. Согласно контракту, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, а также предусмотрены условия о независимой гарантии и освобождении от обеспечения гарантийных обязательств в определенных случаях. Согласно условиям Контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной суммы, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком или Подрядчиком установлены фиксированные штрафы в зависимости от цены Контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком предусмотрены штрафы в размере от 0,3 до 10 процентов от цены контракта или этапа, в зависимости от его стоимости, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств и иных случаев, предусмотренных законодательством РФ. В документе установлены процентные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, размер которых зависит от цены контракта, а также фиксированные штрафы за несоответствие результатов работ требованиям контракта и законодательства. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой Контракта, а ответственность сторон может быть исключена в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Подрядчик несет ответственность за достоверность документов и может быть обязан к возврату излишне уплаченных средств при выявлении неполного выполнения работ или завышения их стоимости. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, и Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду. Согласно условиям контракта, его изменение допускается по взаимному согласию сторон и оформляется в письменной форме. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонним отказом в случаях, предусмотренных законодательством и контрактом. Заказчик имеет право на односторонний отказ от контракта при определенных условиях, а при расторжении контракта обязан принять выполненную работу в соответствии с разделом 4 контракта. Согласно условиям контракта, оплата Подрядчику за выполненную работу надлежащего качества должна производиться в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Расторжение контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств до момента расторжения, а односторонний отказ от исполнения контракта Заказчиком должен быть надлежащим образом уведомлен Подрядчика с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование уведомления и подтверждение его вручения. Согласно пунктам 8.7-8.10 Контракта, Заказчик может односторонне отказаться от его исполнения с предварительным уведомлением Подрядчика за 10 календарных дней, при условии устранения нарушений в течение этого срока, за исключением повторных нарушений. Подрядчик имеет право на односторонний отказ в случае просрочки оплаты более 7 рабочих дней или в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с уведомлением Заказчика в течение трех рабочих дней. Согласно условиям контракта, Подрядчик может односторонне отказаться от его исполнения, прислав уведомление через средства связи, обеспечивающие фиксацию и подтверждение вручения Заказчику. Решение об отказе вступает в силу через 10 дней после надлежащего уведомления, при условии, что Подрядчик может отменить его, если нарушения устранены в указанный срок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1 и 9.2, стороны обязаны уведомлять друг друга о чрезвычайных обстоятельствах, влияющих на исполнение контракта, и могут расторгнуть его при их наступлении. В пунктах 10.1 и 10.2 установлено, что споры передаются в Арбитражный суд Пермского края после неудачной попытки их урегулирования в претензионном порядке. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, а неисполненные обязательства подлежат исполнению после его окончания. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации в течение трех лет и руководствоваться законодательством РФ в остальных вопросах. Данный фрагмент представляет собой перечень приложений к государственному контракту, включая акт сдачи-приемки работ и декларацию о соответствии единым требованиям, а также адреса и банковские реквизиты сторон. Фрагмент документа касается требований к участникам закупки, предусматривающих Указанные положения определяют критерии отбора участников закупки, включая Фрагмент описывает критерии, определяющие наличие конфликта интересов у участников закупки, включая родственные связи, участие в управлении организациями и владение долями в юридических лицах. Указанные положения определяют критерии для участия в закупках, включая

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →