Набор застёжек самоклеящихся Command для картин белые большие 8 пар (17206-2)

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № _, Государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию набора застежек самоклеящихся для картин соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации. Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар с годом выпуска не ранее 2026 года, осуществляя его доставку и сопутствующие услуги. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая налоговые обязательства сторон. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, в безналичном порядке по факту поставки товаров на основании электронного документа о приемке, подписанного обеими сторонами, в течение 7 рабочих дней. Договор предусматривает порядок приемки товаров с указанием суммы оплаты, неустойки за неисполнение обязательств и условий поставки, а также права Заказчика на оплату с учетом неустойки в случае нарушений со стороны Поставщика и исполнение обязательств Заказчика с момента списания средств со счета. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью, а заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, после чего направить поставщику подписанный электронный документ о приемке или запросить разъяснения. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик должен направить Поставщику информацию о недостатках и отказе от принятия товаров через УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и предоставлять Заказчику разъяснения в течение 10 рабочих дней, после чего должен повторно направить документы о приемке для подтверждения соответствия товаров требованиям. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения, контролировать поставку и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков и замену их в случае необходимости, а также предоставление документов и информации по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в период гарантийного срока недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу или убытки, с учетом требований Гражданского кодекса РФ и положений о гарантийных обязательствах. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. Согласно условиям договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также неоднократное нарушение сроков и объемов поставки. Согласно представленным фрагментам договора, указаны различные основания для отказа поставщика от передачи товара заказчику, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие поставщика техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Также перечислены основания для расторжения договора по инициативе поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, в документе описываются условия, при которых считается возможным односторонний отказ от исполнения обязательств, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а в случае спора — разрешать его в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться в письменной форме по почте, а также в электронной форме с использованием различных средств связи. В случае почтовой отправки уведомления считаются полученными в день фактического получения, а при использовании факсимильной связи и электронной почты — в день отправки. Статья 12.2 указывает на руководство сторонами действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создать СТЕ при ее Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая ИНН, КПП, адреса, контактные данные и банковские реквизиты, а также информация о лицах, уполномоченных на подписание договора и использование печати. В таблице указаны характеристики и ценообразование для заказа на поставку набора застежек Command белого цвета, включая количество, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму заказа.

Похожие закупки

• Выполнение работ по текущему ремонту в корпусах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономическ
  99 969 142,27 ₽ заявки до 24.10.2026, Москва
• Поставка бумаги туалетной и полотенец бумажных для нужд филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект»
  87 729,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Оказание услуг по комплексному обслуживанию устройств печати и сканирования
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• RUZVZ-8886 Тендерная процедура Бытовая Техника АО ЗВЕЗДА
  — заявки до 19.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора: кабель подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела
  1 003 333,50 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд Счетной палаты Российской Федерации
  108 142 501,80 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка мебели (табуреты) для оснащения лабораторий и мастерских после капитального ремонта ГБПОУ МТК им. И.А. Лихачёва.
  9 033 497,97 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка оперативной памяти для нужд ППК «Роскадастр»
  361 960,08 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва