Унитаз керамический Rosa тарельчатый 360х460х400 мм

223-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между государственным образовательным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить унитазы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар. Договор предусматривает поставку товара, не использовавшегося, не ремонтировавшегося и не подвергавшегося восстановлению, с условием доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена договора включает НДС или освобождена от него, с возможностью уменьшения суммы платежа на налоги и сборы, а оплата производится в рублях РФ. Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока его действия, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке. Оплата производится Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без предварительного авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно представленному фрагменту, стороны договора устанавливают порядок расчета и оплаты, включая неустойку за неисполнение обязательств, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, при этом допускается улучшение характеристик товара с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз упаковки, а также представить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в день поставки товара. Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров, предоставив подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, после чего предоставляет Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки и направить исправленный комплект документации. Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Приемка товаров является основанием для оплаты и регистрации исполнения Договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках поставленных товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары и предоставлять необходимые документы, а также имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан информировать Заказчика об изменениях своего местонахождения. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов, а также гарантировать качество товара и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока. В случае обнаружения недостатков товара, Заказчик имеет право на его замену или проведение экспертизы с последующим возмещением расходов, а также установление гарантийного срока на заменяемый товар в соответствии с условиями договора и законодательством РФ. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные здоровью, жизни или имуществу Заказчика и третьих лиц в случае ненадлежащего обеспечения безопасности товара, а также за возврат товара и предоставление полной и достоверной информации о товаре. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и специальными правилами. Согласно пунктам 7.2-7.5 договора, установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом различных условий и стоимости договора. В пунктах 7.6-7.11 договора регламентируются условия начисления пени и штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан возвращать Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара или его неоднократного нарушения обязательств. Согласно представленному фрагменту, документа описываются различные основания для расторжения договора, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие поставщика техническим требованиям и условиям договора, нарушение запретов, установленных законодательством, и несоответствие критериям оценки, а также односторонний отказ от исполнения договора по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты заказчиком. Согласно пунктам 8.1.2.2-8.1.2.6, неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров, отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки могут служить основанием для расторжения договора. Пункт 8.2 устанавливает порядок расторжения договора по соглашению сторон, а пункт 8.4 предусматривает возможность одностороннего расторжения с соблюдением определенных требований. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере. Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. В случае споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, с соблюдением установленных сроков и форм общения. Согласно пунктам 10.3.4 и 10.4, для подтверждения требований к претензии необходимо приложение соответствующих документов, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. В статье 11 указано, что договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 47 рабочих дней, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Договора, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, с определением даты их получения. В случае Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронные документооборотные системы для обмена документами и информацией, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет». Поставщик должен назначить уполномоченных лиц для работы в системе и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Данный фрагмент содержит юридические и фактические данные о сторонах договора, включая их адреса, контактную информацию, реквизиты и другие идентификационные сведения. В представленном фрагменте таблицы указаны характеристики заказанного товара - унитаза модели тарельчатого типа белого цвета размером 360х460х400 мм с косым выпуском слива и кнопочным сливом от производителя Rosa, а также его стоимость и количество в одном экземпляре.

Похожие закупки

• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для нейрохирургии
  889 333,36 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка одноразовой посуды и сопутствующего товара для нужд ООО «Комбинат питания»
  2 720 421,05 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 994-26/кт/эф на поставку спортивного инвентаря (веревка спортивная, карабин и др.) для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральн
  119 872,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для отделения сосудистой хирургии (этап 5) в 2027 году для нужд ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.
  2 292 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку расходных материалов для травматологии
  2 999 665,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для нейрохирургии
  2 879 400,06 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  1 617 264,78 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ)
  52 690,00 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва