ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "МГОДШИ "Измайлово" и поставщик обязуются поставлять строительные товары в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, который должен утвердить время, место и дату поставки, а также возможность поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар и упаковка должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки или предоставить разъяснения, а Заказчик принимает товары и подписывает акт приемки или направляет информацию о необходимости устранения дефектов и недостатков. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков поставляемых товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Согласно пунктам 6.3-6.8 Контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие, гарантируется соответствие товара требованиям качества и безопасности, предусмотрено возмещение вреда и убытков, а также ответственность за непредоставление полной информации о товаре. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа за такие нарушения рассчитывается как процент от цены контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая гарантийные обязательства, с различными ставками в зависимости от стоимости контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления нарушений. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом Согласно представленному фрагменту, стороны контракта могут изменять и дополнять его по взаимному согласию, оформляя изменения в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо выполнение обязательств поставщиком в соответствии с законодательством РФ и Москвы. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через АИС и УАИС. Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Стороны признают юридическую силу электронных документов, равную бумажным. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и контактные данные государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы и СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны банковские реквизиты получателя, а также перечислены товары и их характеристики, включая снегоуборочную лопату и метлу дворника, для которых установлены цены и количество в упаковке. Спецификация содержит информацию о закупке снеговой лопаты модели LWI Л39 производства LWI, включающей 16 единиц товара по цене 1790 руб. за штуку (включая НДС), с общей суммой заказа 35800 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Оказание услуг по очистке снега с крыш
  2 531 303,40 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Проведение работ по очистке емкости конденсата и нанесения гидроизоляции для OOО «Главстрой-Усть-Лабинск»
  — заявки до 22.10.2026, Москва
• Услуги по уборке территории, прилегающей к объекту Центральной энергетической таможни, расположенного по адресу: Москва, ул. Гастелло, д. 7
  976 202,90 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• МИ №3740/МИ - Технические и эксплуатационные услуги по содержанию основного и вспомогательного бытовых зданий Нижне-Свирской ГЭС (D27P100202)
  68 643 959,04 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий ГБУЗ "ДГП № 145 ДЗМ" в 2026г-2027г.
  761 675,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• УБОРКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  76 860,00 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• УБОРКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  595 515,22 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• Техническая эксплуатация и клининг РОЛЬФ СЕРПУХОВ
  — заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва